Приложение к Постановлению от 02.03.2009 г № 74 Порядок

Договор на выполнение подрядных дорожных работ г._______________________

     "___" ____________ 2001 г.                        N ______

В соответствии с Законом Амурской области от 24 января 2001 г. N 286-ОЗ "О бюджете территориального дорожного фонда Амурской области на 2001 год" (в редакции Закона Амурской области от 10 сентября 2001 г. N 26-ОЗ), постановлением Главы Администрации Амурской области от 31 октября 2001 г. N 683, в целях сохранения существующей сети дорог области, не включенных в перечень дорог общего пользования, а также муниципальных улиц городов, поселков и сел, уменьшения задолженности по платежам, зачисляемым в территориальный дорожный фонд области, администрация _____________________________________, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________ действующего на основании прав по должности, __________________________________________________________________ _________________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________________________________________ _____ действующего на основании ___________________, Управление автомобильных дорог Амурской области "Амурупрадор", именуемое в дальнейшем "Инвестор", в лице начальника - Пробича Николая Васильевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I.Предмет договора
1.1.Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный договором срок и с надлежащим качеством выполнить комплекс дорожных работ ___________________________________________________ _________________________ (далее - объект). Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять ее результат. Инвестор обязуется оплатить выполняемые дорожные работы в размерах и форме, предусмотренных настоящим договором.
1.2.Объем, содержание и цена выполняемых работ устанавливаются в смете, согласованной в установленном порядке и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение N 1 - не приводится).
II.Стоимость договора и порядок расчетов
2.1.Настоящим договором предусмотрено финансирование объекта Инвестором общим объемом ________________________________ рублей в ценах 2001 г.
2.2.Оплата выполненных работ осуществляется исключительно за счет недоимки прошлых лет по налогу на пользователей автомобильных дорог, зачисляемому в территориальный дорожный фонд.
Оплата выполненных работ текущими платежами, зачисляемыми в территориальный дорожный фонд (платежами, начисленными в 2001 г.), не производится.
2.3.В случае недостаточности средств, предусмотренных п. 2.2 настоящего договора, на оплату выполненных работ неоплаченную часть оплачивает Заказчик за счет собственных средств.
2.4.Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов приемки (Ф-З), подписанных Заказчиком и Подрядчиком и согласованных с Инвестором.
III.Права и обязанности сторон
3.1.Права и обязанности Заказчика.
3.1.1.Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставленных по договору.
3.1.2.Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения:
- о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих соответствующий уровень качества;
- о замене работника Подрядчика и замене Субподрядчика, неудовлетворительно выполняющих работы по договору;
- о полной и частичной приостановке выполняемых работ.
3.1.3.Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам.
3.1.4.Заказчик осуществляет приемку объекта в эксплуатацию.
3.2.Права и обязанности Подрядчика.
3.2.1.Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим договором.
3.2.2.Для выполнения работ Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика.
3.2.3.Подрядчик выполняет все дорожные работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором, в полном соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов.
3.2.4.Подрядчик обязан до начала работ предъявить Заказчику лицензию на осуществлению деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог.
3.2.5.Подрядчик обязан во время проведения дорожных работ выполнять все необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике безопасности и противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земли.
3.2.6.Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядным организациям.
3.3.Права и обязанности Инвестора.
3.3.1.Инвестор обязан оплатить выполненные работы в порядке и в форме, предусмотренными настоящим договором.
3.3.2.Инвестор ведет учет средств территориального дорожного фонда, направленных на финансирование объекта.
3.3.3.Инвестор согласовывает Акты приемки выполненных работ. Инвестор вправе отказать в согласовании Актов с обоснованием причин отказа.
3.3.4.Представитель Инвестора вправе участвовать в контроле и техническом надзоре за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам, а также в приемке объекта в эксплуатацию.
IV.Сроки выполнения работ
Срок окончания работ по настоящему договору - ____________________________________________. Датой начала выполнения работ является дата подписания настоящего договора всеми сторонами.
V.Порядок контроля за выполнением работ и порядок приемки работ
5.1.Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов.
5.2.Заказчик (а при необходимости и Инвестор) в течение всего срока действия договора контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и др. организаций, осуществляющих оценку качества.
5.3.При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ Заказчик (или Инвестор) должны уведомить Подрядчика о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.
5.4.В случае обнаружения дефектов при приемке работы Заказчик вправе принять решение об отказе Подрядчику в приемке работы, отдать распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.
5.5.Приемке подлежат полностью законченные объекты или этапы работ, оговоренные Договором. Промежуточной приемке подлежат скрытые работы, освидетельствование которых в более поздние сроки невозможно по технологическим причинам.
5.6.Заказчик и Инвестор (уполномоченные ими лица) имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
5.7.Подрядчик за пять суток письменно информирует Заказчика и Инвестора об освидетельствовании скрытых работ.
5.8.Подрядчик за семь дней обязан известить Заказчика и Инвестора о готовности к сдаче выполненных работ.
5.9.Заказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков строительства, но не более чем на 5 дней.
Ежемесячная приемка работ производится 25-28 числа каждого месяца, оформляются, согласовываются с Инвестором и подписываются Заказчиком документы по приемке-сдаче выполненных работ (акт Ф-З) либо распоряжение об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки. До 30 числа Подрядчик обязан представить Акт Ф-З. Основанием для оплаты является акт приемки-сдачи, согласованный с Инвестором и подписанный Заказчиком и Подрядчиком.
5.10.Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик обязан за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.
VI.Гарантия качества выполненных работ
6.1.На принятый в эксплуатацию объект устанавливается гарантийный срок _______ месяцев.
6.2.Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, и обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если не докажет, что эти дефекты являются следствием нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.
VII.Имущественная ответственность
За неисполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
VIII.Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий, изменения законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, и т. п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
8.2.О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.
IX.Прочие условия
9.1.Договор вступает в силу с ______________ 2001 г. и действует до 31 декабря 2001 года.
9.2.Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению всех сторон либо по решению Арбитражного суда Амурской области.
9.3.Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением.
9.4.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5.Возможные споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, решаются путем переговоров и достижения соглашения между сторонами. При недостижении соглашения спор передается для рассмотрения в Арбитражный суд Амурской области.
9.6.Настоящий договор составлен в четырех экземплярах (по одному для каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.
X.Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Подрядчик: __________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Инвестор: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

     ЗАКАЗЧИК                                 ПОДРЯДЧИК
     __________________                       __________________
     М.П.                                     М.П.
     ИНВЕСТОР
     __________________ Н.В.ПРОБИЧ
     М.П.